国际工程工期索赔的计算方法分析

工期索赔是国际工程索赔非常重要的一环,在国际工程实践中,业主和承包商都高度重视对工期索赔的管理。以此为立足点,阐述了工期索赔管理的重要意义,介绍了国际工程工期索赔常用的一些计算方法,如计划与实际进度对比法、“But—for”法、时间影响分析法等,比较了各种方法的优缺点,旨在为合同双方选用适合的工期索赔方法提出参考意见。     

工程索赔原理及其定量分析

索赔 (ｃｌａｉｍｓ)是指在合同履行过程中 ,对于并非自己的过失 ,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失 ,向对方提出经济补偿及工期补偿的要求。英国学者伦纳德·弗莱彻等编著的《英汉施工合同术语词典》中 ,将索赔定义为承包商要求业主付给他有权得到的追加付款或违约赔款。工程索赔包括承包商向业主提出的施工索赔以及由于承包商不履行或不完全履行约定的合同义务 ,或是由于承包商的行为使业主受到损失时 ,业主为了维护自己的利益向承包商提出的索赔。在长期的工程合同管理实践中 ,人们习惯于将承包商向业主提出的索赔称之为施工索…     

工程索赔方法研究

一、工程索赔内容工程索赔是指因工程合同一方未按合同规范实施或者进行变更导致另一方遭受损失时,遭受损失方有权对变更方进行工程索赔以弥补损失。这里所说的工程索赔是双方面的,而本文则基于承包商的角度。因此,本文中的工程索赔指的是由业主或者监理单位责任所带来的工程变更,包括设计变更、功能变更、工期延误、拖延工程款等以及自然条件变化、天灾人祸或市场经济波动所带来的额外损失。此时,承包商有权向业主单位进行索赔,这里的索赔是单方面的,一般非承包商责     

国际工程工期索赔管理:以玻利维亚项目为例

“一带一路”倡议下,我国企业承接了大量国际工程项目,为稳步可持续发展国际工程承包事业,承包商须切实提高合同管理水平,尤其要提高工期索赔能力。以中建集团在玻利维亚两个公路工程项目为例,分析因总统大选、新冠疫情等因素引发的工期索赔事件,基于索赔机理、索赔瓶颈,总结工期索赔策略,为我国企业承包商熟悉国际索赔惯例、顺利参与国际工程建设提供参考。     

FIDIC施工合同条件下的承包商索赔问题分析

在国际工程承包中,索赔管理是合同管理的重要组成部分。从承包商角度看,工程索赔就是依据合同有关规定,向业主要求原定合同价格和工期以外的补偿的一种权利主张。国际咨询工程师联合会(FIDIC)1999年出版的施工合同条件,对索赔条款作了较大的修改和补充,本文仅就修改后的条款作一分析。 在FIDIC施工合同条件中,第20.1款[承包商的索赔]是对承包商索赔的一个总的规定,详细说明了承包商进行索     

建设工程的工期延误及其索赔──建设工程施工合同索赔专题讲座(二)

在工程承包实践中，承包商索赔的最终目标是要求延长工期和经济补偿或赔偿。在工程实际施工过程中，常常会发生一些未能预见的干扰事件，使施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，结果造成工期延长。工期索赔在整个索赔中占据了很高的比例，是承包商索赔的重点内容之一。一、关于工期延误的合同规定及要求工期条款是工程承包合同中的主要条款，涉及到业主和承包商多方面的权利和义务。工期延长对合同双方一般都会造成损失，业主因工程不能及时交付使用，投入生产，就不能按计划实现投资效果，失去盈利机会；承包商因工期延长则会增加…     

浅淡工程变更与索赔的合同管理

工程建设工作中,合同管理是关键。合同管理最主要的是工程变更和索赔处理。在工程建设中,工程变更工作是避免不了的。工程变更对项目的质量、进度及投资有所影响,其中对投资影响最大。工程索赔就是由有经验的承包商往往通过工程变更的权限更改合同价格和工期的机会。只有工程变更和索赔处理工作规范化、标准化、程序化,以确保项目的顺利进行,如期完成建设,提高工程质量,降低工程造价,提高投资效益。在施工中,业主及监理工程师应特别注意控制工程变更产生的工程索赔。因此,参建双方要十分重视合同管理中的工程变更、工程索赔的。     

浅谈建设工程索赔的管理

建设工程索赔通常足指工程合同履行过程中,合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时,通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。建设工程索赔包括狭义的建设工程索赔和广义的建设工程索赔。按索赔的目的分类,有工期索赔和费用索赔。按索赔当事人分类,有承包商与发包人之闯的索赔,有承包商与分包商之间的索赔和承包商与供货商之间的索赔。按索赔的原因分类,有工程延误索赔,工程范围变更索赔,施工加速索赔,和不利现场条件索赔。按索赔合同的依据分类,有合同内索赔,合同外索赔,和道义索赔。按索赔处理方式分类,有单项索赔,和综合索赔。与工程项目的其他管理不同,索赔管理有它自身的特点：就是对一特定干扰事件的索赔没有预定的统一的标准解决方式。要达到索赔的目的需要许多条件,如合同的具体规定;发包人的信誉,公正性和管理水平;承包商的工程管理水平;承包商的索赔业务能力;合同双方关系等。     

浅谈工程索赔

分析了工程索赔产生的原因,介绍了工程索赔处理原则、索赔程序、索赔依据,归纳出索赔费用的几种计算方法,通过从合同角度论述承包商向业主的索赔,从而提高工程项目管理水平。     

公路工程项目合同变更与索赔管理

引起工程变更的原因很多,有业主、设计、监理及承包商提出工程变更,也有其他自然条件方面的原因造成工程变更。当业主和承包商对变更的费用和工期调整未能取得一致时,工程变更就演变为工程索赔。本文就公路工程合同变更与索赔的管理方法进行了讨论。     

国际工程总承包合同中的索赔点分析

从承包商的角度,对国际工程总承包合同未采用FIDIC及国际通行的合同文本时,承包商在合同谈判、签署和执行阶段应当注意的索赔点和索赔内容进行了分析和说明。     

谈工程反索赔

基于工程反索赔的具体内容，就反索赔的现状及重要性进行了分析，提出了工程中实施反索赔的准备工作及计算原则，以提高承包商质量意识、工期意识，保护业主合法利益。     

FIDIC合同在国际工程索赔管理中的应用

从承包商的角度,重点对FIDIC合同条件下的国际工程索赔管理的依据和原则进行研究,以某国际工程的索赔案例为基础,进而指出如何通过FIDIC合同的索赔策略与技巧,识别索赔机会,规避风险.     

浅谈现阶段工程索赔

索赔在工程项目合同履行中是必不可少的,一项工程是否有效益,在很大程度上看承包商能否对索赔运用自如。     

浅议FIDIC合同条件下承包商的工程索赔

分析了国际工程承包中承包商索赔的重要性,对FIDIC合同中关于索赔的条款进行了归纳,提出了索赔的一般程序和如何编写索赔文件,最后指出在索赔时承包商一定要权衡利弊,做出正确的决定,从而提高企业效益。     

工程合同对承包商索赔成功的影响研究

为检验工程中合同条款签订的完整性与承包商的合同管理水平对于承包商索赔成功的影响,通过研究北方某仲裁委员会10年间的106个以裁决作为解决方式的工程案例,结果显示合同条款签订的完整性与承包商的合同管理水平对于承包商获得的仲裁裁决支持比例均具有正向影响,同时二者呈现出干扰型交互作用。进一步得出合同条款的签订亟需得到业主和承包商的重视,同时,承包商也要提升在合同实施阶段的管理水平,从而可以通过索赔得到应得的权益。     

基于菲迪克施工合同条件的工程索赔研究

工程索赔是保障合同当事人(业主、承包商)自身权益的重要措施,也是合同管理的核心内容,代表了合同双方的合同管理水平,工程索赔已逐渐在国际承包市场引起重视。论文以1987年第四版菲迪克施工合同条件(红皮书)为依据,重点论述工程索赔的基本要素,以供参考。     

国际工程EPC合同中的索赔管理要点分析

在国际工程合同采用FIDIC合同文本时,承包商在合同实施阶段应当着重分析的EPC合同中相关的索赔明示或隐含条款,找到利于承包商的索赔点并结合项目实际情况进行分析。文章以《哈萨克斯坦阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期项目设计、采购、施工EPC合同》为例,总结该项目在EPC合同实施过程中的索赔实践经验和做法,分阶段分析索赔点并提出相应对策供参考。     

国际工程索赔的技巧浅谈

在国际工程承包中,承包商的索赔涉及经济、法律、商务、管理、工程技术、谈判技巧等方面的综合知识,更包括一系列的决策活动。承包商应当重视并认清工程索赔的原则和程序,提高合同意识、风险意识和索赔意识,维护自己的合法权益。     

浅谈工程延期索赔

在建筑施工中，由于工程规模普遍较大，历时较长，不可预见因素甚多，施工干扰不可避免，常常使预定计划不能实现，造成工程延期。工程延期索赔处理得当，则工程进展顺利，业主与承包商双方合作愉快。否则，双方相互指责，关系紧张，工程难以开展，更有甚者导致工程长期停工。因此我们非常有必要对此进行研究。延期索赔不同于其它索赔，它是单向的。因为一般合同中都规定有延期罚款条款，由于承包商的原因造成工程延期，业主可直接对承包商进行罚款，不存在业主向承包商提出延期索赔的情形。因此下面谈到的索赔都是承包商向业主的索赔。１延…