世行贷款项目FIDIC合同条件下如何做好工程师的工作

引黄工程国际Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标采用世行贷款，按照世行要求合同文本采用ＦＩＤＩＣ条款。文中就如何在ＦＩＤＩＣ合同条件下做好工程师工作进行了论述。     

FIDIC合同条件下工程师的现场协调管理

二滩水电站的建设是部分利用世行贷款，采用国际招标方式兴建并按国际惯例实施项目管理．其中工程师的现场协调管理是合同管理中的一项重要内容。本文结合二滩土建工程合同管理情况阐述了工程师的现场协调作用、协调依据以及协词程序，并提供了适当的案例加以说明，可为国内类似工程提供参考。     

FIDIC合同条件下的工程师

ＦＩＤＩＣ合同条款出版应用已４０年。作者通过鲁布革水电站和二滩水电站的实践，系统总结了在ＦＩＤＩＣ合同条件下工程师的职责、作用和权力；工程师项目管理机构的组建方式及其人员应具备的素质；工程师的基本业务和工作方法。工程师的基本业务主要包括：联系了交往；计划和进度控制；现场协调；质量管理和监督；计量支付和变更；索赔和争议的处理等。     

FIDIC合同中咨询工程师的地位和作用探讨

ＦＩＤＩＣ合同中，咨询工程师的地位和作用很特殊，其中，咨询工程师不仅是业主和承包商之间的中间人，负责项目的施工监理，同时是甲乙双方的准仲裁员和业主的代理人．     

FIDIC合同条件下的赶工问题

在于大型国际工程，由于受巨大的工程规模和复杂的自然，地质条件及外部环境的影响，难免会造成工程延误。在业主的要求下或者承包商出于自身利益的考虑，经常采取赶工的措施以满足要求的进度。     

FIDIC合同条件下的施工索赔种类

介绍了工程施工中引发的施工索赔的类型     

FIDIC合同条件下的索赔

从FIDIC合同条件来讲,索赔是合同双方均等的权利,既可以是承包商向业主索赔,也可以是业主向承包商索赔。实际工作中,由于业主向承包商索赔的频率大大低于承包商向业主索赔的频率,习惯上业主总是着     

FIDIC合同条件下的黄河防洪工程项目管理

随着亚洲银行贷款的黄河下游防洪工程项目的实施,FIDIC这一国际通用合同条件在黄河防洪工程建设上的应用会越来越多.通过对FIDIC条件特点和与黄河防洪工程建设合同差异的分析,提出黄河防洪工程项目管理适应FIDIC合同条件的对策,为今后利用外资建设黄河防洪工程项目管理提供参考.     

FIDIC合同条件下的一个三方合同问题的案例

在FIDIC合同条件下实施的二滩水电工程项目中,由承包商提出异议的一项当地材料调差的业务管理问题,发展成为业主、承包商、工程师三方的合同责任争议。对此案例进行了剖析。     

FIDIC施工合同条件下承包商怎样做好变更和索赔

本文根据笔者的有关国际工程实践,详细分析了FIDIC施工合同条件下承包商怎样做好变更和索赔工作,从而保证自身的利益,促进工程更好地实施。     

99版与87版FIDIC施工合同条件的对比分析

通过对99版与87版FIDIC施工合同条件的对比,系统分析了新红皮书在业主、承包商和工程师的职责、义务以及一些程序规定与不可抗力等方面的修订与改进,总结了新红皮书的一些特点,可为掌握、理解和运用99版FIDIC施工合同条件提供一定帮助。     

FIDIC 1999年新版合同条件的编制思想

国际咨询工程师联合会（FIDIC）是国际工程管理界的权威性组织，它编制的合同条件范本在国际建筑业得到了广泛的应用和好评。对FIDIC1999年出现的一套新版合同条件的编制思想进行研究，可以为我们应用这套新版合同条件提供一些理论指导。     

FIDIC条件下的进度控制

FIDIC合同条件下进度控制的总原则是:用施工计划控制施工进度。承包商提交进度计划,工程师按照权力批准并按此控制进度,承包商必须按期完工,否则将承受一定的惩罚;但是如果施工中出现了承包商无法控制的事件,则容许有工期索赔,合同工期相应延长。由此看出两点:①在此合同条件下工期控制的主动方是承包     

FIDIC合同条件下施工承包合同中的工程变更

结合笔者数年来从事FIDIC合同条件下施工承包合同管理的经验和体会，试图对FIDIC合同条件下施工承包合同中引发变更的原因、变更处理的基本程序、变更工作的评估，以及在各种情况下如何确定变更工作的单价或价格作一定的概述和探讨。     

FIDIC合同条件下的黄河防洪工程项目管理

随着亚洲银行贷款的黄河下游防洪工程项目的实施，FIDIC这一国际通用合同条件在黄河防洪工程建设上的应用会越来越多。通过对FIDIC条件特点和与黄河防洪工程建设合同差异的分析，提出黄河防洪工程项目管理适应FIDIC合同条件的对策，为今后利用外资建设黄河防洪工程项目管理提供参考。     

浅析 FIDIC 合同条件的语言特点与翻译

以土木工程施工合同条件为范本，论述其语言特点及其具体翻译中的体现，主要涉及到术语定义、法律用词ｓｈａｌ，旧体词，特定词语以及条件状语从句在文中的运用与翻译。     

FIDIC合同条件第四版1992年修订重印简评

ＦＩＤＩＣ合同条件第四版自１９８７年颁布以来，在过去几年的实践过程中，ＦＩＤＩＣ协会根据研究人员、业主、承包商、工程师和咨询人员的建议，在采纳了其中的一些评论和建议，同时借鉴世界银行于１９９１年１２月颁布的作为施工项目使用的招标样本文件的基础上，于１９９２年对１９８７年颁布的ＦＩＤＩＣ合同条件第四版的１３个条款２３条子款进行了修改和补充。本文即对ＦＩＤＩＣ合同条件１９９２年的修订作简要介绍和评论     

FIDIC合同条件下的工程进度管理

小浪底工程的合同管理采用FIDIC条款,在进度管理上,设置专职进度管理工程师,采用P3软件进行目标/基线进度计划的编制和修改,审批承包商的施工进度计划和资源配置,积极处理对进度工期影响大的合同变更,控制施工进度的关键节点,对工程进度实现了有效的控制,使工程的全部工期均按照目标/基线计划按期或提前完成,保护了合同双方的合法权益.在进水口、导流洞施工进度已经滞后12个月的情况下,依据FIDIC条款修改目标/基线进度计划,改善承包商劳务组合,在20个月里完成了31个月的工程量,不仅追回了工期,而且把工期提前了一个月,为小浪底工程全面按期完工奠定了坚实的基础.