工期延误之违约责任的承担 |
| |
引用本文: | 彭立松.工期延误之违约责任的承担[J].中国工程咨询,2004(11):31-32. |
| |
作者姓名: | 彭立松 |
| |
作者单位: | 北京仲裁委员会 |
| |
摘 要: | 案情事实与双方观点:2001年4月23日,甲公司(以下简称申请人)与乙公司(以下简称被申请人)签订了“某汽车销售中心装修改造工程”的《北京市房屋修缮工程施工合同》(以下简称《施工合同》)。该《施工合同》约定:工期自2001年4月23日开工至同年6月18日竣工。由于被申请人的原因,逾期竣工,每逾期一天,被申请人支付申请人10000元违约金。被申请人迟至2001年5月10日才进场施工,导致工程延期至2001年7月15日才完工,直至申请人申请仲裁之日,由于部分工程项目质量不合格仍未竣工验收,而被申请人自己承认于2001年6月28日完工,比合同约定的竣工日期超过了10日,故被申请人至少应向申请人支付违约金10万元。其仲裁请求为:1、支付逾期竣工违约金10万元;2、本案仲裁费用由被申请人承担。
|
关 键 词: | 被申请人 违约金 仲裁 违约责任 承担 合同约定 情事 支付 工期延误 进场 |
Breach of Faith on the Delayed Project |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |